Általános Szerződési Feltételek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Viking Security Team Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) által nyújtott kerítésépítési, kapuautomatizálási, és kapcsolódó kivitelezési szolgáltatások szerződéses feltételeit határozzák meg.

Az ÁSZF rendelkezései minden, a Vállalkozó és az Ügyfél között létrejövő szerződés szerves részét képezik, függetlenül attól, hogy a szerződés szóban, írásban vagy elektronikus úton köttetett.

Vállalkozó:

• Cégnév: Viking Security Team Kft.
• Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 24/B.
• Adószám: 27456129-2-05
• Cégjegyzékszám: 05-09-034735
• Email: info@keritestelepites.hu
• Telefon: +36 20 480 6966

Ügyfél: bármely természetes vagy jogi személy, aki a Vállalkozóval kerítésépítési vagy kapcsolódó szolgáltatásra szerződést köt.

A Vállalkozó az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

• Helyszíni felmérés és műszaki tanácsadás
• Kerítéstípusok kivitelezése: 3D táblás, 2D táblás, drót, beton, fa, WPC, kovácsoltvas, alumínium, lemez
• Vadkerítés és villanypásztor rendszerek (mezőgazdasági)
• Ipari biztonsági kerítés (anti-climb, kamerákkal integrálható)
• Kapuk: nyíló, tolókapu, úszókapu, automata vezérlés
• Agrárpályázati ügyintézés
• Régi kerítés bontása, anyag-elszállítás

Az Ajánlat a felmérést követő 14 napig érvényes, fix árú, részletes anyaglistával és ütemezéssel.

A szerződés megkötése a következő lépésekben történik:

1. Online vagy telefonos ajánlatkérés
2. Néhány munkanapon belüli visszahívás
3. Helyszíni felmérés időpont-egyeztetése
4. Részletes ajánlat kiadása emailben
5. Szerződés aláírása (papír vagy elektronikus aláírás)
6. 30% előleg banki utalással
7. Kivitelezés ütemezett kezdése

A weboldalon és az árkalkulátorban feltüntetett árak forintban (Ft) értendők, tájékoztató jellegű bruttó árak, amelyek az anyag- és munkadíjat, valamint a mindenkori általános forgalmi adót (jelenleg 27% ÁFA) is tartalmazzák. Ezek az árak nem minősülnek konkrét, kötelező érvényű ajánlatnak. A végleges, tételes árat a helyszíni felmérést követően kiállított egyedi árajánlat tartalmazza; a kiállított számlán a nettó ellenérték és az ÁFA összege elkülönítve szerepel.

Fizetési ütemezés:

• 30% előleg a szerződéskötéskor
• 40% részteljesítés a felénél (alapozás elkészültével)
• 30% végszámla az átadás-átvételkor

Fizetési mód: banki átutalás. A számla teljesítését követő 8 napon belül kell utalni.

• A megrendelt szolgáltatás szakmai standardoknak megfelelő kivitelezése
• A szerződésben rögzített határidő betartása (vis maior kivételével)
• Az anyagok minőségi tanúsítványainak biztosítása
• Garancialevél kiadása az átadáskor: kivitelezésre 1 év garancia, anyagra a gyártói garancia szerint
• Az építési törmelék elszállítása

• A munkaterület átadása a kivitelezés időpontjára
• Áram- és vízellátás biztosítása a munkaterületen
• A szerződéses díj határidőben történő megfizetése
• A telekhatárok és vonatkozó engedélyek tisztázása
• A munkavégzés akadálytalanságának biztosítása

A Vállalkozó kivitelezésre 1 év garanciát vállal, az anyagra pedig a gyártói garancia érvényes.

A garancia nem terjed ki: rongálás, természeti katasztrófa (vis maior), nem rendeltetésszerű használat, illetéktelen módosítás okozta károkra.

Garancia-igény esetén: info@keritestelepites.hu. 15 munkanapon belül helyszíni szemle, 45 napon belül javítás vagy csere.

A kivitelezés határideje a szerződésben rögzített. A Vállalkozó vis maior esetén nem felelős a késedelemért:

• Időjárási akadály (folyamatos eső 3+ napig, fagyás)
• Anyagellátási probléma (gyártói leállás)
• Hatósági előírás módosulása

A szerződést bármely fél írásban felmondhatja:

• A kivitelezés megkezdése előtt: 0% kötbér
• Anyag-megrendelés után, kivitelezés előtt: 15% kötbér
• Kivitelezés közben: az addigi munka 100%-a + 20% kötbér

A szerződésre a magyar jog az irányadó. Vitás esetekben a felek elsősorban békés úton próbálnak megegyezni, ennek sikertelensége esetén az illetékes magyar bíróság hatáskörrel rendelkezik.

Az ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A Vállalkozó az Ügyfél személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A szerződéskötéssel az Ügyfél elfogadja az adatkezelési feltételeket.